Договір підряда про благодійне виконання робіт під час воєнного стану

ДОГОВІР ПІДРЯДА № ___

про благодійне виконання робіт під час воєнного стану

 

Благодійна організація «________________________ (надалі іменується «Благодійник») в особі директора _________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ____________________________________________________________

(надалі іменується «Бенефіціар») в особі ___________________________________________ _____________________________________________________________________________,

що діє на підставі ____________________________________, з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про благодійне виконання робіт (надалі іменується «Договір») про таке:

 

1.                  Предмет договору

1.1. Цей Договір укладений із метою надання допомоги Благодійником у вигляді благодійного виконання робіт для сприяння законним інтересам Бенефіціара у сфері сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни.

1.2. За цим Договором Благодійник зобов'язується безкоштовно виконати роботи по проведенню дезінфекційніх заходів (заходи, спрямовані на знищення у середовищі життєдіяльності людини переносників вегетативних форм збудників інфекційних хвороб - комах (дезінсекція) і гризунів (дератизація) у вигляді комплекса санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та протиепідемічних робот, які включають роботи з винищування та захисту від комах та гризунів) на території та в приміщеннях Бенефіціара (далі – Роботи), а Бенефіціар зобов’язується прийняти виконані Роботи.

 1.2.1. Благодійник, керуючись ст. 838 Цивільного Кодексу України має право, а Бенефіціар зі свого боку не заперечує, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Бенефіціаром за результат їх роботи.

1.3. Бенефіціар зобов'язується використовувати результати виконаних робіт виключно з метою, зазначеною в п. 1.1. Договору.

 

2.                  Ціна робіт та порядок розрахунків

2.1. Ціна та обсяг робіт визначаються Сторонами у Додатках до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.

2.2. Роботи виконуються Благодійником у вигляді благодійної діяльності, як добровільна допомога для досягнення визначених цим Договором цілей та не передбачає отримання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації Благодійнику від імені або за дорученням Бенефіціара.

 

3.                  Умови та порядок виконання робіт

3.1. Благодійник зобов’язується проводити комплекс заходів та Робіт згідно з інструкціями та нормативними актами, затвердженими МОЗ України.

3.2. Благодійник гарантує при проведенні Робіт використовувати засоби, рекомендовані МОЗ України, придатність і якість яких узгоджена з Бенефіціаром та підтверджена сертифікатами якості та відповідності.

3.3. Благодійник зобов’язується проводити роботи професійно підготовленими фахівцями.

3.4. Благодійник зобов’язується забезпечити якість та ефективність Робіт, проводити обстеження території та будівель Бенефіціара з метою оцінки їх санітарно-технічного стану.

3.5. За погодженням з Бенефіціаром Благодійник має право укласти договори субпідряду для виконання умов цього Договору, самостійно організовувати всю Роботу, визначати безпосередніх виконавців та розподіляти обов’язки між ними.

3.6. Бенефіціар повинен виділити відповідальну особу, зобов’язану забезпечити підготовку об’єкта для виконання Робіт з урахуванням пропозицій та рекомендацій Благодійника .

3.7. Благодійник починає виконувати Роботи за Договором після перевірки належності проведеної підготовки приміщення.

3.8. Благодійник зобов’язується забезпечити виконання вимог та правил техніки безпеки, санітарних норм на період виконання Робіт.

 

4.                  Строк виконання робіт за договором

4.1.Роботи по Дезінсекції та Дератизації  виконуються за згодою з Бенефіціаром.

4.2. При виникненні необхідності в додаткових роботах, які не передбачені даним Договором, необхідні зміни встановлюються додатковою Угодою Сторін.

4.3. Строк виконання робіт становить 5 робочих днів з моменту отримання Листа-прохання від Бенефіціара.

 

5.                  Порядок здачі-приймання робіт

5.1. Здача-приймання виконаних Робіт здійснюється Сторонами за Актами виконаних робіт після повідомлення Благодійником Бенефіціара про завершення виконання Робіт, та при відсутності зауважень зі сторони Бенефіціара.

 

6.                  Гарантійні зобов’язання

6.1. Благодійник гарантує відповідність Робіт вимогам галузевих та європейських стандартів.

 

7.                  Відповідальність сторін

7.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. За порушення строків виконання робіт Бенефіціар має право відмовитися від виконання робіт Благодійником.

7.3. В разі порушення Бенефіціаром п.3.6. Договору Благодійник має право на свій розсуд перенести строки виконання робіт, або припинити подальше виконання Робіт, або зовсім відмовитися від їх виконання.

 

8.                  Порядок вирішення спорів

8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в процесі виконання цього Договору або у зв'язку з ним, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а при недосягненні згоди - в господарському суді за місцем знаходження відповідача.

 

9.                  Зміна умов договору

9.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткових угод до Договору.

 

10.              Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було наслідком дії надзвичайних обставин: землетрус, затоплення або інші стихійні лиха, також військові дії, акти державних органів і т. п. При цьому строк виконання Сторонами своїх обов'язків переноситься на строк дії вищевказаних обставин.

 

11. Інші умови

11.1 Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11.2. У випадку виникнення додаткових Робіт, пов‘язаних з виконанням умов даного Договору, ці Роботи оцінюються  Благодійником окремо. Оплата за таку роботу здійснюється згідно з п. 2.2. Договору.

11.3. Особи, які підписали цей Договір від імені Сторін, надають свою згоду на включення своїх персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони і на здійснення їх обробки. З моменту підписання цього Договору особи, які підписали цей Договір від імені Сторін, вважаються повідомленими належним чином про факт включення даних про них до бази персональних даних іншої Сторони, про здійснення обробки цих даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України,  Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів України. Особи, які підписали цей Договір від імені Сторін, підписанням цього договору підтверджують, що вони ознайомлені із своїми правами як суб'єкта персональних даних, визначеними статтею 8 Закону України «про захист персональних даних».

 

12. Строк дії договору

12.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, тобто з дати, вказаної у правому верхньому куті першої сторінки цього Договору, та діє до «__» _________ 20__ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

12.2. Якщо за 30 діб до закінчення терміна дії Договору, одна із Сторін не попередила другу про дійсне припинення дії Договору , останній вважається таким, що продовжений ще на той же термін на тих же умовах.

 

13.Юридичні адреси та реквізити сторін

 

Благодійник	Бенефіціар

 

За благодійника   Керівник _____________/___________/ М. П.

За бенефіціара   Керівник _____________/___________/ М. П.

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ

 

Благодійна організація «________________________________» (надалі іменується «Благодійник») в особі директора ______________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та_____________________________________________ _______________________________________________________________________ (надалі іменується «Бенефіціар») в особі __________________________________________ _____________________________________________________________________________,

що діє на підставі ____________________________________, з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторони») дійшли згоди про об’єм робіт з проведення профілактичних дезінфекційних заходів по обробці приміщень Бенефіціара:

 

 

 

 

Благодійник	Бенефіціар

 

За благодійника   Керівник _____________/__________/ М. П.

За бенефіціара   Керівник _____________/___________/ М. П.